建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释及条文详解（84页）.doc

附件详情

建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释及条文详解（84页），根据《民法通则》、《合同法》、《招标投标法》、《民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实际，就审理 建设工程 施工合同纠纷案件适用法律的问题，制定本解释。本司法解释总共有28条，结构可以分三个部分：第1条到第26条属于第一部分，属于主体部分，主要涉及建筑工程施工合同，从理论上讲是合同之债；第27条讲的是合同侵权，因不适当履行 建筑施工 合同造成的损害，是侵权问题，从理论上讲是侵权之债；第28条相当于法条的附则部分，讲的是司法解释生效的时间，是否有溯及力以及法律冲突，具体如下： 第一条：建设工程施工合同无效的情形； 第二条：合同无效、工程验收合格的处理原则； 第三条：合同无效、工程验收不合格的处理原则； 第四条：非法转包、违法分包、借用资质合同的民事制裁；
第五条：超越资质，竣工前取得资质的，按有效处理；
第六条：垫资及利息的处理原则；
第七条：劳务分包按有效处理；
第八条：发包人的合同解除权；
第九条：承包人的合同解除权；
第十条：解除合同后的处理原则；
第十一条：承包人拒绝修复的处理原则；
第十二条：质量缺陷的处理原则；
第十三条：未经验收擅自使用的处理原则
第十四条：实际竣工日期的确定；
第十五条：质量争议期间工期的处理
第十六条：工程价款的计算标准；
第十七条：拖欠工程款应计付利息；
第十八条：根据实际情况确定利息起算时间；
第十九条：工程量计算；
第二十条：逾期不结算的后果；
第二十一条：“黑白合同”的认定；
第二十二条：按固定价格结算；
第二十三条：可以不全部鉴定；
第二十四条：建设工程不适用专属管辖规定；
第二十五条：总承包人、发包人、施工人为共同被告
第二十六条：实际施工人利益的保护
第二十七条：保修责任；
第二十八条：解释的实施。